建设工程施工合同(示范文本)_东方法眼 [dffyw.com]
 
首页 > 实务 > 文书 > 正文

建设工程施工合同(示范文本)

2008年01月26日21:20 东方法眼 建设部
   
 

核心提示:建设部建设工程合同标准示范文本

本示范文本已经废止,被新的示范文本取代。

第一部分  协议书
  发包人(全称):__________________________________________________________________
  承包人(全称):__________________________________________________________________
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:______________________________________________________________________
  工程地点:______________________________________________________________________
  工程内容:______________________________________________________________________
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
  资金来源:______________________________________________________________________
  二、工程承包范围
  承包范围:______________________________________________________________________
  三、合同工期:
  开工日期:______________________________________________________________________
  竣工日期:______________________________________________________________________
  合同工期总日历天数_________________天
  四、质量标准
  工程质量标准:__________________________________________________________________
  五、合同价款
  金额(大写):_____________________________元(人民币)
  ¥:_____________________________元
  六、组成合同的文件
  组成本合同的文件包括:
  1、本合同协议书
  2、中标通知书
  3、投标书及其附件
  4、本合同专用条款
  5、本合同通用条款
  6、标准、规范及有关技术文件
  7、图纸
  8、工程量清单
  9、工程报价单或预算书
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  十、合同生效
  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
  合同订立地点: _________________________________________________________________
  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
  住所:_______________________________住所:______________________________________
  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
  电话:_______________________________电话:______________________________________
  传真:_______________________________传真:______________________________________
  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
  账号:_______________________________账号:______________________________________
  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。


┃相关链接:

建设工程施工专业分包合同(示范文本)

建设工程施工劳务分包合同(示范文本)

建设工程质量管理条例

江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见

验收结论为“基本合格”并被使用的工程是否合格 滨海县人民法院民事判决书

江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答



扫码获取每日最新法律法规
公益性法律网站